背景资料
某工程项目难度较大，技术含量较高,经有关招投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工准备，再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日，业主
书面函告B承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商，才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元，工期12个月，竣工日期2002年10月30日，承包合同另外规定：
(1)工程预付款为合同总价的25%；
（2）工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构配件比重按60%考虑
（3)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整：
（4）材料和设备均由B承包商负责采购；
（5）工程保修金为合同总价的5％，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条件下，建筑工程法定的最低保修期限。
经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量（第1月一第12月）见下表。
施工月份 第1月---第7月 第8月 第9月 第10月 第11月 第12月
实际完成建安工作量 3000 420 510 770 750 790
实际完成建安工作量累计 3000 3420 3930 4700 5450 6240

本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用情况下，2006年3月30日，使用单位发现屋面局部漏水，需要维修，B承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其它专业施工单位修理，修理费为5万元。
问题：
1．指出本案招、投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺？
2．业主迟迟不与B承包商签订合同，是否符合《招标投标法》的规定？说明理由。
3．在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，B承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施？
4．本工程预付款是多少万元？工程预付款应从哪个月开始起扣？第l月~第7月份合计以及第8、9、10月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元？（请列出计算过程）
5．B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任，说明理由。屋面漏水修 理费应由谁承担？

答案：
问题1：要约邀请：业主的投标邀请书，要约：投标文件：承诺：中标通知书。
问题2：不符合规定。根据招投标法：签订合同应在中标通知书发出后30天内。
问题3：发包人代表接到工程量报告应在7天内按设计图纸核实确认工程量，发包人代表收到己完工程量报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为确认。
问题4：本工程预付款为：6240×25%=1560万元
本工程起扣点=6240-1560/60%=3640万元，从第9个月起开始扣
第1月～第7月份：3000万元
第8个月：420万元
第9个月：510-（3930-3640）×60%=336万元
第10个月：770-770×60%=308万元
问题5：承包人应承担屋面漏水保修责任，因为未过法定期，法定期是5年。承包费用由承包人承担。

案例1A426021
1.背景
某酒店对客房进行改造装修，装修面积4000㎡。某施工单位根据领取的招标文件和全套施工图，利用低价投标策略并中标。该施工单位（承包商）于2004年11月18日与业主（发包方）签订了固定总价施工合同，总价包干，合同工期为90天（日历天）。合同造价为248万元，其中已包含风险费。主要装修材料由业主提供，并运至施工现场。合同规定工程发生设计变更、现场条件变化和工程量增减都不得调整合同价格。
施工单位于2004年11月25日按照业主的开工指令进场施工，开工后10天，业主对客房的装修设计进行较大变更，并增加了客房衣柜与窗套施工，并以设计变更形式发给施工单位。该施工单位收到设计变更后，对设计变更引起的工程造价进行预算，增加工程造价约30万元。该施工单位及时向业主提出30万元的索赔要求。工程进行了一个月后，业主因资金不到位，不能按期支付工程进度款，口头要求承包商暂停施工20天，承包商也口头答应。恢复施工后不久，2005年元月14日至21日，因罕见的暴风雪导致交通受阻，定购的几种主要装修材料滞留在运输途中，不能按时进场，导致停工7天。施工单位春节期间按有关规定放假7天，没有施工。施工单位向业主提出顺延工期34天。
2.问题
（1）该工程采用固定总价合同是否合适？为什么？
（2）该合同的变更形式是否妥当？为什么？
（3）因设计变更引起造价增加承包商提出的索赔要求是否合理？说明原因。
（4）承包商可以提出的工期索赔应为多少天？说明理由。

隐藏分析与答案
（1）该工程项目采用固定总价合同是合适的。固定总价合同适用于工程量不大且能够按标准计算、设计图纸完备、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，该工程基本符合这些条件。
（2）该合同变更形式不妥。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。本案例中业主口头要求临时停工，承包商亦口头答应，是双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。
（3）因设计变更提出的索赔要求不合理，原因是：
1）承包商应该对自己就合同文件的解释负责；
2）承包商应该对自己报价的正确性和完备性负责；
3）该施工合同为固定总价合同，合同约定因设计变更、现场条件变化，工程量增减都不得调整合同价格，因设计变更引起工程造价增加，其相关风险应由承包商承担。
（4）承包商可以提出的工期索赔为27天，原因是：
1）因业主资金不到位，不能按期支付工程进度款，要求停工20天，业主对停工承担责任，顺延工期是合理的。
2）罕见的暴风雪属于双方共同的风险，应延长工期7天。
3）春节期间已包含在合同工期内，春节放假是有经验的承包商能够预见的，是承包商应承担的奉贤，不应考虑其延长工期要求。

案例1A426022
1.背景
某房地产开发公司投资建造一座高档写字楼，钢筋混凝土结构，设计项目已明确，功能布局及工程范围都已确定，业主为减少建设周期，尽快获得投资收益，施工图设计未完成时就进行了招标，确定了某建筑工程公司为总承包单位。
业主与承包方鉴订施工合同时，由于设计未完成，工程性质已明确但工程量还难以确定，双方通过多次协商，拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。
合同条款中有下列规定：
（1）工程合同额为1200万元，总工期为10个月。
（2）本工程采用固定价格合同，乙方在报价时已考虑了工程施工需要的各种措施费用与各种材料涨价等因素。
（3）甲方向乙方提供现场的工程地质与地下主要管网资料，供乙方参考使用。
（4）乙方不能将工程转包，为加强工程进度，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他单位。
在工程实施过程中，出现下列问题：
（1）钢材价格从报价时的2800元/t上涨到3500元/t，承包方向业主要求追加因钢材涨价增加的工程款。
（2）工程遭到百年罕见的暴风雨袭击，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，施工场地与临时设施 遭到破坏，工期延长了2个月。业主要求承包商承担拖延工期所造成的经济损失。
2.问题
（1）工程施工合同按承包工程计价方式不同分哪几类？
（2）在总承包合同中，业主与施工单位选择总价合同是否妥当？为什么？
（3）你认为可以选择何种计价形式的合同？为什么？
（4）合同条款中有哪些不妥之处？应如何修改？
（5）本工程合同执行过程中出现的问题应如何处理？

答案
（1）工程施工合同按记价方式不同分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同三种形式。
（2）选用总价合同形式不妥当。因为施工图设计未完成，虽然工程性质已明确，但工程量还难以确定，工程价格随工程量的变化而变化，合同总价无法确定，双方风险都比较大。
（3）可以采用（单纯）单价合同。因为施工图未完成，不能准确计算工程量，而工程范围与工作内容已明确，可列出全部工程的个分项工程内容和工作项目一揽表，暂不定工作量，双方按全部所列项目协商确定单价，按实际完成工程量进行结算。
（4）第3条中供“乙方参考使用”提法不当，应改为保证资料（数据）真实、准确，作为乙方现场施工的依据。
第4条“允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位”不妥，不允许分包单位再次分包。
（5）本工程合同执行过程中出现的问题可以这样处理：
1）钢材涨价，承包商不可以向业主要求追加工程款，因为本工程采用的是固定单价合同，材料

案例1A426023
1.背景
某市曾因非典疫情严重，为了使非典病人能够进行及时隔离治疗，决定将该市郊区的一座疗养院改建为一所收治非典病人的医院。投资概算为1200万元。因疫情紧急，要求该医院尽快投入使用，建设单位邀请本市3家有医院施工经验的一级施工资质企业进行竞标，考虑到该项目的设计与施工必须马上同时进行，采用了成本加酬金的合同，通过商务谈判，选定一家施工单位，签订了施工合同，按实际工程成本加15%的酬金进行结算，合同工期30天。
该施工单位在签订合同后，因工期较紧立即组织大量施工人员进场施工。工程实施过程中，工程成本增加近200万元，建设单位要求施工单位承担相关经济责任。
2.问题
（1）该工程采用成本加酬金合同是否合适？说明理由。
（2）该项目实际成本突破了投资计划，其成本增加的风险应由谁来承担？为什么？
（3）采用成本加酬金合同有何不足之处？

答案
（1）该工程采用成本加酬金的合同形式是合适的，因为该项目工程非常紧迫，设计图纸为完成，且老不及确定其工程造价。
（2）该项目的风险应由建设单位承担，成本加酬金合同中，建设单位需承担项目实际发生的费用，也就承担了项目的全部风险，施工单位只是按成本的15%提取报酬，无需承担责任。
（3）采用成本加酬金合同的缺点有：1）工程造价不易控制，业主承担了项目的全部风险；2）承包商往往不注意降低成本；3）承包商的报酬一般较低。

案例1A426024
1.背景
某房地产开发公司甲在某市老城区参与旧城改造建设，投资3亿元，修建1个四星级酒店，2座高档写字楼，6栋宿舍楼，建筑周期为20个月，该项目进行了公开招标，某建筑工程总公司乙中标，甲与乙签订工程总承包合同，双方约定：必须保证工程质量优良，保证工期，乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期，将6楼宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁，并签订分包协议书。根据总包合同要求，在分包协议中对工程质量与工期进行了约定。
工程根据总包合同工期要求按时开工，在实施过程中，乙保质按期完成了酒店与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取10%的管理费，丁为加快进度，将其中1栋单体宿舍楼分包给没有资质的农民施工队。
工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现丁施工的宿舍存在质量问题，必须进行整改才能交付使用，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。
2.问题
（1）丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为？
（2）这起事件应该由谁来承担责任？为什么？
（3）违法分包行为主要有哪些？

答案
（1）不合法。丙的行为属于非法转包行为，丁作为分包单位，将工程再分包给没有资质的农民施工队，属违法分包行为。
（2）丁施工的工程质量有问题，给甲带来了损失，乙和丁应对工程质量问题向承担连带责任。因为乙作为该工程的总承包单位与丁之间是总包与分包的关系，根据《合同法》与《建筑法》的规定，总包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包的工程质量承担连带责任。
（3）违法分包行为为主要有：
1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；
2）建设工程总承包合同中未约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其它单位完成的；
3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其它单位的；
4）分包单位将其分包的建设工程再分包的。

案例1A426025
1.背景
某办公楼工程在施工图纸设计完成一部分后，业主通过投标选择了一家总承包单位，承包该工程的施工任务。由于设计尚未全部完成，承包范围内的工程性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用单价合同形式签订施工合同，以减少双方风险。合同的部分条款摘要如下：
（1）协议书中的部分条款
1）工程概况
工程名称：某办公楼；
工程地点：某市；
工程内容：建筑面积为8000㎡的钢筋混凝土结构办公楼。
2）工程承包范围
承包范围：某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程。
3）合同工期
开工日期：2004年2月11日；
竣工日期：2004年10月1日
合同工期总日历天数：230d（扣除5月1~3日）
4）质量标准
工程质量标准：达到甲方规定的质量标准。
5）合同价款
暂估合同价为玖佰陆拾万元人民币（960万元）
……
8）乙方承诺的质量保修
在该项目设计规定的使用年限（50年）内，乙方承担全部保修责任。
9）甲方承诺的合同价款支付期限与方式
工程预付款：于开工之日起支付合同总价的10%作为预付工程款。
工程进度款：基础工程完工后，支付合同总价的20%；主体结构三层完成后，支付合同总价的20%；主体结构全部封顶后，支付总价合同的20%；工程完工时，支付至合同总价的90%。为确保工期如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂不到位而停工和拖延工期。
（2）补充协议条款
1）乙方按业主代表批准的施工组织设计组织施工，乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
2）甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。
3）乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
2.问题
（1）合同文件的组成内容有哪些？解释顺序如何？
（2）该合同拟订的条款有哪些不妥之处，应如何修改？

答案
（1）合同文件主要由下列几部分组成：1）本合同协议书；2）中标通知书；3）投标书及其附件；4）本合同专用条款；5）本合同通用条款；6）标准、规范及有关技术文件；7）图纸；8）工程量清单；9）工程量报价单或预算书。
上述文件的排列顺序即为合同文件的优先解释顺序，排在前面的文件具有优先的解释效力。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也视为合同的组成部分。
（2）该合同条款存在的不妥之处及其修改：
1）合同工期总日历天数不应扣除节假日，应该将节假日时间加到总日历天数中。
2）不应以甲方规定的质量标准作为该工程的质量标准，而应以《建筑工程施工质量验收统一标准》作为该工程的质量标准。
3）质量保修条款不妥。应按《建筑工程质量管理条例》的有关规定执行。
4）工程价款支付条款中的“基本竣工时间”不明确，应修订为具体明确的时间；“乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期，条款显失公平，应说明甲方资金不到位在什么期限内乙方不得停工和拖延工期，且应规定逾期支付的利息如何计算。
5）补充条款第2条中，“供乙方参考使用”提法不当，应修订为保证资料（数据）事实、准确，作为乙方现场施工的依据。
6）补充条款第3条不妥，不允许分包单位再次分包。

【2005年真题】

【背景资料】
某住宅楼是一幢地上6层， 地下1层的砖混结构住宅，总建筑面积3200 m2。在现浇顶层一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故，坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板砸穿，10名施工人员与4辆手推车、模板及支架、混凝土一起落入地下室，造成2人死亡、3人重伤、经济损失26万元人民币的事故。从施工事故现场调查得知，屋面现浇混凝土模板采用300mm×1200mm×55和300mm×1500mm×55 mm定型钢模，分三段支承在平放的50 mm×100 mm方木龙骨上，龙骨下为间距800 mm均匀支撑的4根直径100 mm圆木立杆，这4根圆木立杆顺向支承在作为第6层楼面的3块独立的预应力空心板上，并且这些预应力空心板的板缝灌混凝土浇筑仅4天，其下面也没有任何支撑措施，从而造成这些预应力空心板超载。施工单位未对模板支撑系统进行过计算也无施工方案，监理方也未提出异议，便允许施工单位进行施工。出事故时监理人员未在场。
【问题】
1．请简要分析本次事故发生的原因。
2．对于本次事故，可以认定为几级重大事故？依据是什么？
3．监理单位在这起事故中是否应该承担责任？为什么？
4．针对类似模板工程，通常采取什么样的质量安全措施？
答案：
1. 违背了国家建设工程的有关规定，违背科学规律；施工管理不到位，未结模板支撑系统进行计算，设计计算存在问题；无施工方案，也无分析论证，盲目施工，施工管理制度不落实；监理方监理不到位，无施工方案和模板支撑系统进行计算允许施工，且出事故时监理人员不在现场。
2. 本次事故可以认定为四级重大事故。依据《工程质量重大事故报告和调查程序规定》：死亡2人以下；或重伤3人以上，19人以下；或直接经济损失10万元以上，不满30万元。
（1） 该工程的施工过程已实施了工程监理，监理单位应对该起质量事故承担责任因为监理单位接受了建设单位委托，并收取 了监理费用，具备了承担责任的条件，而施工过程 中，施工单位未对模板支撑系统进行过计算也无施工方案，这种情况下，监理方却未提出任何疑义，允许施工单位进行施工，酿成本次事故，因此必须承担相应责任。
4．该工程的模板工程编制质量的预控措施包括：
（1）绘制关键性轴线控制图，每层复查轴线标高一次，垂直度以经纬仪检查控制；
（2）绘制预留、预埋图，在自检的基础上进行抽查，看预留、预埋是否符合要求；
（3）回填土分层夯实，支撑下面应根据荷载大小进行地基验算、加设垫块；
（4）重要模板要经过设计计算，保证有足够的强度和刚度；
（5）模板尺寸偏差按规范要求检查验收。
【2004年真题】
【背景资料】
某高层办公楼，总建筑面积137500 m2，地下3层，地上25层。业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位。
施工总承包单位完成桩基工程后，将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位，并自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工。专业设计单位根据业主提供的勘察报告完成了基坑支护设计后，即将设计文件直接给了专业分包单位。专业分包单位在收到设计文件后编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案，方案经施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织了施工，专业分包单位在开工前进行了三级安全教育。
专业分包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作土方开挖到接近基坑设计标高（自然地平下8.5m）时，总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝即向施工总承包单位发出书面通知，要求停止施工并要求立即撤离现场施工人员查明原因后再恢复施工。但总承包单位认为地表裂缝属正常现象没有予以理睬。不久基坑发生了严重坍塌，并造成4名施工人员被淹埋，经抢救3人死亡、1人重伤。
事故发生后，专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况经事故调查组调查，造成坍塌事故的主要原因是由于地质勘察资料中未表明地下存在古河道，基坑支护设计中未能考虑这一因素而造成的。事故造成直接经济损失80万元，于是专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失80万元。
【问题】
1.请指出上述整个事件中有哪些做法不妥？并写出正确的做法。
2．三级安全教育是指哪三级？
3．本起事故可定为哪种等级的事故？请说明理由。
4．这起事故中的主要责任者是谁？请说明理由。
答案：
1． 整个事件中下列做法不妥：
（1） 施工总承包单位自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给专业分包单位施工不妥，正确做法是按合同规定的程序选择专业分包单位或得到业主同意后分包。
（2） 专业设计单位将设计文件直接交给专业分包单位不妥。正确做法是设计单位将设计文件提交给总承包单位，经总承包单位组织专家进行论证、审查同意后，由总承包单位交给专业分包单位实施。
（3） 专业分包单位编制的基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案经由施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织施工不妥。正确做法是专项施工组织方案应先经总承包单位技术负责人审核签字，再经总监理工程师审核签字后再由专业分包单位组织施工。
（4） 专业分包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作不妥。按照建设工程安全生产管理条例规定，正确做法是在施工过程中安排专职安全生产管理人员负责现场安全生产监督工作。
（5） 当基坑四周地表出现裂缝总承包单位收到监理单位要求停止施工的书面通知而不予理睬、拒不执行不妥。正确做法是总承包单位在收到总监理工程师发出的停工通知后，应该立即停止施工，查明原因，采取有效措施消除安全隐患。
（6） 事故发生后，专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报事故情况不妥。正确做法是事故发生后专业分包单位应立即向总承包单位报告，由总承包单位立即向有关安全生产监督管理部门报告。
（7） 工程质量安全事故造成经济损失后专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失不妥。正确做法是专业分包单位向总承包单位提出损失赔偿，由总承包单位再向业主提出损失赔偿要求。
2． 三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。
3． 本事故可定为三级重大事故。因为具备下列条件之一者为三级重大事故：死亡3人以上，9人以下；重伤20人以上；直接经济损失30万元以上，不满100万元。
4． 这起事故的主要责任是施工总承包单位。因为当基坑四周地表出现裂缝，监理工程师书面通知总承包单位|“停止施工并要求撤离现场施工人员查明原因时，施工总承包单位拒不执行监理工程师指令，没有及时采取有效措施避免基坑严重坍塌安全事故的发生。
背景资料
某市建筑公司承建的供毛公司职工培训楼工程，地下一层；地上十二层，建筑面积24000m2，钢筋混凝土框架结构，计划竣工日期为2006年8月8日。
2000年4月28日，市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》〔JGJ59-99〕等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时，项目经理认为他已配备了专职安全员，而且给予其经济奖罚等权力，他已经尽到了安全管理责任，安全搞得好坏那是专职安全员的事；在对专职安全员进行考核时，当问到《安全管理检查评分表》检查项目的保证项目有哪几项时，安全员只说到了“目标管理”、‘施工组织设计”两项；检查组人员在质量检查时，还发现第二层某柱下部混凝土表面存在较严重的“蜂窝”现象。
检查结束后检查组进行了讲评，并宣布部分检查结果如下：（1）该工程《文明施工检查评分表》、《“三宝”、“四口”防护检查评分表》、《施工机具检查评分表》等分项检查评分表（按百分制）实得分分别为80分、85分和80分（以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分）；（2)《起重吊装安全检查评分表》实得分为0分；（3）汇总表得分值为79分。
问题 ：
1．项目经理对自己应负的安全管理责任的认识全面吗？说明理由。
2．专职安全员关于《安全管理检查评分表》中保证项目的回答还应包括哪几项？
3．该工程的混凝土表面的“蜂窝”现象应该知何处理？
4．根据各分项检查评分换算成汇总表中相应分项的实得分。
5．本工程安全生产评价的结果属于哪个等级？说明理由。
说明；此题部分知识点属于旧版教材的内容。
答案：
问题1：项目经理对自己应负的安全管理责任的认识不全面，因为项目经理对合同工程项目的安全生产负全面领导责任。它应认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度，施工项目安全交底制度和设备、设施交接验收使用制度。
问题2：安全保证项目还有安全生产责任制，分部工程安全技术交底，安全检查，安全教育。
问题3：处理方法为：
1）小蜂窝可先用水冲洗干净，用1：2水泥砂浆修补；大蜂窝，先将松动的石子和突出颗粒剔除，并剔成喇叭口，然后用清水冲洗干净湿透，再用高一级豆石混凝土捣实后认真养护。
2）孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔洞时，应在梁底用支撑支牢，然后再将孔洞处的不密实的混凝土凿掉，要凿成斜形（外口向上），以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净，并保持湿润72h，然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后，认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土。
问题4：文明施工实得分16分，三宝四口实得分是8。5分，起重吊装实得分是4分。
问题5：安全等级是不合格，应大于80分（有一项得分为0分。当起重吊装或施工机具检查评分表未得分，且汇总表得分值在80分以下不合格）。
案例1A423022
1.背景
某大厦装修改造工程由某市建工集团承包，该建工集团将建筑物的局部拆除工程转包给某建筑工程处（房建二级资质），该建筑工程处又雇佣了一无资质施工队做劳务分包。2004年4月20日，作业人员在拆除大厦17层④~⑩轴外檐悬挑结构时，采用先拆除 ⑤~⑨轴的外檐，然后再拆除④轴和⑩轴处的局部外檐。该悬挑外檐结构由悬挑梁和外檐板组成，总长21.6m，轴间距3.6m。上部结构为悬挑梁，外檐板在悬挑梁下部（板厚80mm，板高5.0m），由悬挑梁承力。但是在拆除之前，施工负责人没有讲明悬挑结构的承力部位，也没有说清楚拆除程序，作业人员错误的先凿除了⑤~⑨轴与柱相联接的悬挑梁混凝土。下午4时左右，主楼工长、安全员和监理人员检查时，对作业人员的危险施工口头进行了批评指正后离开。次日，作业人员继续凿除④轴和⑩轴处与柱相联接的悬挑梁混凝土，并切断其连接钢筋，此时外檐板失去承力结构向外倾倒，砸坏外脚手架后整体塌落，造成裙房门厅支模人员4人死亡，5人受伤。
2.问题
（1）请简要分析这起事故发生的主要原因。
（2）请简要分析这起事故的性质。承包该项目的市建工集团是否负有责任？
（3）在安全检查中，发现有即发性事故危险的隐患时，安全检查人员应如何进行处置？
（4）对于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，安全检查人员应如何进行处置？
（5）安全检查应形成文字记录，对安全检查记录有哪些具体要求？
（6）事故隐患整改要执行“三定”的原则，“三定”指的是什么？

隐藏分析与答案
（1）这起事故发生的主要原因有：
1）总包单位对拆除工程进行分包时，未认真审查分包单位资质，拆除过程中疏于管理。
2）实施拆除作业的队伍在不具备拆除作业资质和对工程结构和施工方案不清楚的情况下违法、违章指挥施工。
3）作业人员不懂拆除作业技术要求，拆除程序错误，违章作业，冒险蛮干。
4）现场检查流于形式，检查人员对发现的严重安全隐患没有进行有效的制止和采用必要的整改措施。
（2）这是一起因非法转包、违法施工、违章作业、冒险蛮干和现场管理失控造成的重大责任事故。承建该项目的市建工集团负有管理责任。
（3）安全检查中对有即发性事故危险的隐患，安全检查人员应责令其立即停工整改。
（4）对于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，安全检查人员应当场指出并进行纠正。
（5）安全检查记录要全面、详实，特别是对事故隐患的记录和描述必须要具体。
（6）“三定”是指：定整改责任人、定整改时间、定整改措施。



[案例1A427021]
(1)背景
某施工单位根据领取的某2000㎡两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(承包商)于2000年3月10日与建设单位(业主)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同期为8个月。工程招标文件参考资料中提供的使用砂地点距工地4km。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3d，向业主提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。工程进行了一个月后，业主因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求承包商暂停施工一个月。承包商亦口头答应。恢复施工后不久，在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日至5月24日承包商的施工设备出现了从未有过的故障；6月8日至6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月13日至6月14日的该地区的供电全面中断。针对上述两次停工，承包商向业主提出要求顺延工期共计42d。
(2)问题
1)该工程采用固定价格合同是否合适?
2)该合同的变更形式是否妥当?为什么?
3)承包商的索赔要求成立的条件是什么?
4)上述事件中承包商提出的索赔要求是否合理?说明其原因。
(3)分析与答案
1)因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。
2)该合同变更形式不妥。
3)承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：
①与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；
②造成费用增加或工期损失的原因不属于承包商的行为责任；
③造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；
④承包商在事件发生后的规定时间内提交了索赔的书面意向通知和索赔报告。
4)因砂场地点变化提出的索赔要求不合理，原因是：
①承包商应对自己就招标文件的解释负责；
②承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；
③作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包商没有通过现场踏勘发现用砂质量问题，其相关风险应由承包商承担。
因几种情况的暂时停工提出的工期索赔不合理，可以批准的延长工期为7d，原因是：
①5月20日至5月24日出现的设备故障，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的延长工期和费用索赔要求。
②6月8日至6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，应延长工期5d。
③6月13日至6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，应延长工期2d。
因业主资金紧缺要求停工1个月，而提出的工期索赔是合理的。原因是：业主未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿承包商停工1个月的实际经济损失，工期顺延1个月。
综上所述，承包商可以提出的工期索赔共计37d。

1A427022 施工合同文件的组成及解释顺序

[案例1A427022]
(1)背景
某住宅楼工程在施工图设计完成一部分后，业主通过招投标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未全部完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同的部分条款摘要如下：
一、协议书中的部分条款
(一)工程概况
工程名称：某住宅楼；
工程地点：某市；
工程内容：建筑面积为4000㎡的砖混结构住宅楼。
(二)工程承包范围
承包范围：某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程。
(三)合同工期
开工日期：2000年2月21日；
竣工日期：2000年9月30日；
合同工期总日历天数：220d(扣除5月1～3日)。
(四)质量标准
工程质量标准：达到甲方规定的质量标准。
(五)合同价款
合同总价为：壹佰玖拾陆万肆仟元人民币(￥196.4万元)。
(八)乙方承诺的质量保修
在该项目设计规定的使用年限(50年)内，乙方承担全部保修责任。
(九)甲方承诺的合同价款支付期限与方式
1．工程预付款：于开工之日起支付合同总价的10％作为预付款。预付款不予扣回，直接抵作工程进度款。
2．工程进度款：基础工程完工后，支付合同总价的10％；主体结构三层完成后，支付合同总价的20％；主体结构全部封顶后，支付合同总价的20％；工程基本竣工时，支付合同总价的30％。为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。
二、补充协议条款
1．乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
2．甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。
3．乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(2)问题
1)该项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当?
2)假如在施工招标文件中，按工期定额计算，该工程工期为200d。那么你认为该工程合同的合同工期应为多少天?
3)该合同拟订的条款有哪些不妥当之处?应如何修改?
4)合同价款变更的原则与程序包括哪些内容?合同争议如何解决?
1A427030 掌握建筑工程施工索赔的相关内容
1A427031 施工索赔成立的条件

[案例1A427031]
(1)背景
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某汽车制造厂的土方工程与基础工程合同，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因而工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石。由于排除孤石拖延了一定的时间，使得部分施工任务不得不赶在雨季进行。施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。
(2)问题
1)简述工程施工索赔的程序。
2)你认为乙方提出的索赔要求能否成立?为什么?
3)在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些?

1A427032 索赔程序

[案例1A427032]
(1)背景
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元／m3，综合费率为直接费的20％。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为lm3的反铲挖掘机施工(租赁费450元／台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：
1)因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；
2)施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；
3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；
4)5月20日～5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；
5)5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
(2)问题
1)上述哪些事件建筑公司可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
2)每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
3)假设人工费单价为23元／工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30％，则合理的费用索赔总额是多少?
4)建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?
(3)分析与答案
1)事件一：不能提出索赔要求，因为租赁的挖掘机大修延迟开工，属于承包商的责任。
事件二：可提出索赔要求，因为地质条件变化属于业主应承担的责任。
事件三：可提出索赔要求，因为这是由设计变更引起的。
事件四；可提出索赔要求，因为大雨迫使停工，需推迟工期。
事件五：可提出索赔要求，因为雨后修复冲坏的永久道路，是业主的责任。
2)事件二：可索赔工期5d(15日～19日)
事件三：可索赔工期2d：900m3／(4500m3／10d)=2d
事件四：可索赔工期3d(20日～22日)
事件五：可索赔工期ld(23日)
小计：可索赔工期1ld(5d+2d+3d+1d=1ld)
3)事件二：人工费：15工日×23元／工日×(1+30％)=448.5元
机械费：450元／台班×5d＝2250元
事件三：(900m3×4.2元／m3)×(1+20％)=4536元
事件五：人工费：30工日×23元／工日×(1+30％)=897元
机械费：450元／台班×1d=450元
可索赔费用总额为；448.5元+2250元+4536元+897元+450元=8581.5元
4)建筑公司向业主提供的索赔文件有索赔信、索赔报告、详细计算式与证据。

-------------------------
预付款的计算实例

[案例1A425031]
(1)背景
某业主与承包商签订了某建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围包括土建工程和水、电、通风、设备的安装工程，合同总价为2000万元。工期为1年。承包合同规定：
1)业主应向承包商支付当年合同价25％的工程预付款；
2)工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构件费比重按60％考虑；
3)工程质量保修金为承包合同总价的3％，经双方协商，业主从每月承包商的工程款中按3％的比例扣留。在保修期满后，保修金及保修金利息扣除已支出费用后的剩余部分退还给承包商；
4)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不作调整；
5)由业主直接提供的材料和设备应在发生当月的工程款中扣回其费用。
经业主的工程师代表签认的承包商各月计划和实际完成的建安工作量以及业主直接提供的材料、设备价值见表1A425031。

(2)问题
1)工程预付款的计算有哪些规定?
2)预付款计算有哪些方法?
3)本例的工程预付款是多少?
4)工程预付款从几月开始起扣?
5)1～6月以及其他各月工程师代表应签证的工程款是多少?应签发付款凭证金额是多少?
(3)答案
1)有关工程预付款的计算规定：
2)下面主要介绍几种确定额度的方法。
①百分比法。百分比法是按年度工作量的一定比例确定预付备料款额度的一种方法。

3)本例的工程预付款计算：
工程预付款金额＝2000×25％＝500万元
4)工程预付款的起扣点计算：
2000-500÷60％=2000-833.3＝1166.7万元

开始起扣工程预付款的时间为8月份，因为8月份累计实际完成的建安工作量为：
900+180+220=1300万元>1166.7万元
5)l～6月以及其他各月工程师代表应签证的工程款数额及应签发付款凭证金额：
①1～6月份：
1～6月份应签证的工程款为：900×(1-3％)=873万元
1～6月份应签发付款凭证金额为：873-90＝783万元
②7月份：
7月份应签证的工程款为：180(1-3％)＝174.6万元
7月份应签发付款凭证金额为：174.6-35=139.6万元
③8月份：
8月份应签证的工程款为：220×(1-3％)=213.4万元
8月份应扣工程预付款金额为：(1300-1166.7)×60％=79.98万元
8月份应签发付款凭证金额为：213.4-79.98-24=109.42万元
④9月份:
9月份应签证的工程款为：205×(1-3％)＝198.85万元
9月份应扣工程预付款金额为：205×60％=123万元
9月份应签发付款凭证金额为：198.85-123-10=65.85万元
⑤10月份：
10月份应签证的工程款金额为：195×(1-3％)＝189.15万元
10月份应扣工程预付款金额为：195×60％=117万元
10月份应签发付款凭证金额为：189.15-117-20＝52.15万元
⑥11月份：
11月份应签证的工程款为：180×(1-3％)＝174.6万元
11月份应扣工程预付款金额为：180×60％＝108万元
11月份应签发付款凭证金额为：174.6-108-10=56.6万元
⑦12月份：
12月份应签证的工程款金额为：120×(1-3％)=116.4万元
12月份应扣工程预付款金额为：120×60％=72万元
12月份应签发付款凭证金额为：116.4-72-5=39.4万元
---------------------------------------
1)试述该混凝土分项工程质量验收的内容。
2)该基础工程的验收内容有哪些?
3)对该工程二层柱子的质量应如何验收?
(3)分析与答案
1)该混凝土分项工程所含的检验批质量均应合格；质量验收记录应完整。
2)基础工程所含分项工程质量均应合格；质量控制资料应完整；基础中有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定；观感质量应符合要求。
3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能，可予以验收
-------------------------------------------
2)单位工程验收内容：
①单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。
②质量控制资料应完整。
③单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。
④主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。
⑤观感质量验收应符合要求。

1)该工程验收时质量不符合要求应如何处理?
2)试述单位工程质量验收的内容。
(3)分析与答案
1)不符合要求的处理：
①经返工重做，应重新进行验收；
②经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；
③经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；
④经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收；
⑤通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收。
--------------------------------------
案例1A428024
1.背景
A、B两栋相同的住宅项目，总建筑面积86000㎡。施工时分A、B分区，项目经理下分设2名栋号经理，每人负责一个分区，每个分区又安排了一名专职安全员。项目经理认为，由栋号经理负责每个栋号的安全生产，自己就可以不问安全的事了。
A区地下一层结构施工时，业主修改首层为底商，因此监理工程师通知地下一层顶板不能施工，但是墙柱可以施工。为了减少人员窝工，项目经理安排劳务分包200人退场，向B区转移剩余人员50人。A区墙柱施工完成后3个月复工，项目经理又安排200人进场。向业主索赔时，业主说，A区虽然停工了，但是B区还在施工，也没有人员窝工，因此只同意A区工期延长3个月。
工程竣工后，项目经理要求质量监督站组织竣工验收。
2.问题
（1）该项目经理对安全的看法是否正确？为什么？
（2）业主对索赔的说法是否正确？施工单位在A区停工期可索赔哪些费用？
（3）项目经理向质量监督站要求竣工验收的做法是否恰当？为什么？
答案
（1）不正确。《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定：施工单位的项目负责人应对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产负责制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。项目经理不能只安排了人员管理安全工作，就认为自己可以不对安全负责，应对整个合同项目内的安全负全面领导责任。
（2）不正确。施工单位停工期可索赔A区如下费用：
人工费：200人进出场费。
材料费：材料价格上涨费，部分材料超期保管费。周转料具租凭费和进出场费的分摊费。
机械费：自有机械停滞台班费，租凭机械实际租金和进出场费的分摊费。
现场管理费：工期延长3个月增加的工地管理费。
保险费：工期延长3个月增加的保险费。
保函手续费：工期延长3个月增加的保函手续费。
利息：工期延长3个月增加的利息。
（3）不恰当。因为，竣工验收应由施工单位先自行组织有关人员进行检查评定，合格后，向建设单位提交工程竣工验收申请报告及相关资料；建设单位收到工程验收申请报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位工程验收；当参加验收各方对工程质量验收不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

案例1A428025-1
1.背景
某工程地下室1层，地下建筑面积4000㎡，场地面积14000㎡。基坑采用土钉墙支护，于5月份完成了土方作业，制定了雨期施工方案。
计划雨期主要施工部位：基础SBS改性沥青卷材防水工程、基础底板钢筋混凝土工程、地下室1层至地上3层结构、地下室土方回填。
施工单位认为防水施工一次面积太大，分两块两次施工。在第一块施工完成时，一场雨淋湿了第二块垫层，SBS改性沥青卷材防水采用热溶法施工需要基层干燥。未等到第二快垫层晒干，又下雨了。施工单位采取排水措施如下，让场地内所有雨水流入基坑，在基坑内设一台1寸水泵向常外市政污水管排水。由于水量太大，使已经完工的卷材防水全部被泡，经过太阳晒后有多处大面积鼓包。由于雨水冲刷，西面临近道路一侧土钉墙支护的土方局部发生塌方。事后，施工单位被业主解除了施工合同。
2.问题
（1）本项目雨期施工方案中的防水卷材施工安排是否合理？为什么？
（2）本项目雨期施工方案中的排水安排是否合理？为什么？
（3）本项目比较合理的基坑度汛和雨期防水施工方案是什么？

答案
（1）不合理，因为，雨期防水卷材施工，关键的就是需要基层干燥。因此，本工程分两块两次施工不合理，拖延了工期，贻误时机。
（2）不合理，因为，场地面积内雨水不能汇入基坑，土钉墙支护的基坑更不能被水冲刷，4000㎡的基坑设置一台1寸水泵排水量明显不足。
（3）基坑雨期安全防汛，最重要的是防止雨水冲入基坑与排水相结合，因此除了增加水泵数量外，应在基坑边上设置围堰，四周设置收水沟和集水井，集水井的水排入市政雨水管网，而不是市政污水管网。
雨期防水卷材施工，关键的就是基层干燥，因此，应增加人员，在天气好基层符合验收条件时，就全部完成基层验收，验收后立即组织人员做好冷底子油，全部抢出第一层。

案例1A428025-2
1.背景
某高层住宅楼工程，地下2层，基础底板尺寸为：90m×40m×1m，中间设一条浇带。工程地处市内居民区，拟建项目南侧距居民楼最近处20m，北侧场地较宽。混凝土采用商品混凝土。在底板大体积混凝土施工时，施工单位制定了夜间施工方案：为了减少混凝土运输车在场内夜间运输距离，混凝土泵布置在场地南侧；适当增加灯光照明亮度，增加人员值班。
夜里12点，部分居民围住工地大门，因为施工单位夜间施工噪声太大，要求施工单位出示夜间施工许可证，否则停工。
项目经理对居民说，底板大体积混凝土每块必须连续浇筑混凝土，否则地下室会因为施工缝而漏水，不能停止施工，请求大家谅解，并保证以后特殊情况下进行夜间施工作业时，都提前公告附近居民。
2.问题
（1）居民的要求是否合理？为什么？
（2）项目经理关于夜间施工提前公告的说法是否合理？为什么？

答案
（1）合理。符合《环境噪声污染防治法》规定，在城市范围内向周围生活环境排入建筑施工噪声的，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工前15天以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。
（2）合理。符合《环境噪声污染防治法》以下规定：在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，但个别情况除外者，必须公告附近居民。

【2006真题】
背景资料
某工程，施工总承包单位（以下简称“乙方”) 按《建设工程施工合同( 示范文 本）》（GF一1999一0201 )与建设单位(以下简称“甲方”）签订了施工总承包合同 合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，
工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位（以厂简称“丙 方”)作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。
乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排：
（1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划“；
（2）由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施；
(3）由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底；
（4）由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题；
（5）由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对四月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。
电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方”。丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系”。
问题：
1．逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当？对于不妥之项说明正确做法。
2．指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法和甲方的答复各有何不妥 之处。
3．丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当，说明理由。
4．乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当？说明理由。

答案：
问题1：工作（1）及（2）的做法是妥当的，但（3）、（4）、（5）做法不妥，正确做法是：由施工负责人对所有安全施工的技术要求进行交底；由项目经理部负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题；由建设单位负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
问题2：乙方停工不妥，发包人超过约定的支付时间不支付工程款，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人接到承包人通知后信用证不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，发包人不按合同约定支付工程款，双方又没达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承包违约责任。
问题3：丙方向监理索赔费用，不恰当，应先向乙方索赔，由乙方统一向监理部申报。因为丙与甲无合同关系。。
问题4：乙方回答是不恰当的，丙方与乙方签订了分包合同，其应接受丙方的索赔申请，并统一向监理部申报。因为乙与丙有合同关系。
----------------------------
【背景资料】
某建筑工程，地下1层，地上16层。总建筑面积28000m2，首层建筑面积2400 m2，建筑红线内占地面积6000 m2。该工程位于闹市中心，现场场地狭小。
施工单位为了降低成本，现场只设置了一条3米宽的施工道路兼作消防通道。现场平面呈长方形，在其斜对角布置了两个消火栓，两者之间相距86米，其中一个距拟建建筑物3米，另一个距边3米。
为了迎接上级单位的检查，施工单位临时在工地大门入口处的临时围墙上悬挂了“五牌|”、“二图”，检查小组离开后，项目经理立即派人将之拆下运至工地仓库保管，以备再查时用。
【问题】
1该工程设置的消防通道是否合理？请说明理由。
2该工程设置的临时消火栓是否合理？说明理由。
3该工程还需考虑哪些类型的临时用水？在该工程临时用水总量中，起决定性作用的是哪种类型临时用水？
4 该工程对现场“五牌”、“二图”的管理是否合理？请说明理由。

答案：
1． 工程设置的消防通道不合理。现场应设置专门的消防通道，而不能与施工道路共用，且路面宽度应不小于4米。
2． 工程设置的临时消火栓不合理。室外临时消火栓应沿消防通道均匀布置，且数量依据消火栓给水系统用水量确定。距离拟建建筑物不宜小于5米，但不大于40米，距离路边不宜大于2米。在此范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。
3． 该工程还需考虑的临时用水类型有生产用水、机械用水、生活用水、消防用水。在该工程临时用水总量中，起决定性作用的是消防用水。
4． 不合理。施工现场管理的总体要求中规定，应在施工现场入口处的醒目位置长期固定悬挂，公示“五牌”“二图”。


1.背景
某项目经理部为了创建文明施工现场，对现场管理进行了科学规划。该规划明确提出了现场管理的目的、依据和总体要求，对规范厂容、环境保护和卫生防疫作出了详细的设计。以施工平面图为依据加强场容管理，对各种可能造成污染的问题，均有防范措施，卫生防疫设施齐全。
2.问题
（1）在进行现场管理规划交底时，有人说，现场管理只是项目经理部内部的事，这种说法显然是错误的，请你提出两点理由。
（2）施工现场管理和规范场容的最主要依据是什么？
（3）施工现场入口处设立的“五牌”和“两图”指的是什么？
（4）施工现场可能产生的污水有哪些？怎样处理？
（5）现场管理对医务方面的要求是什么？

答案
（1）现场管理不只是项目经理部内部的事，还涉及到与各项目参与方的关系，涉及执行法律法规问题，涉及环境保护问题。
（2）施工现场管理和规范场容的最主要依据是施工平面图。
（3）施工现场入口处设立的“五牌”是工程概况牌、安全纪律牌、防火须知牌、安全无重大事故计时牌、安全生产、文明施工牌；“两图”是施工现场平面图、项目经理部机构及人员名单图。
（4）施工现场可能产生的污水有凝土搅拌机、输送泵、输送管的冲洗污水应经沉淀池沉淀后再排到市政污水管中；食堂下水道应设置油篦子；冲洗车辆污水要经沉淀再从排水沟流出。
（5）现场管理对医务方面的要求是：现场配置必要的医务设施，在办公室内显著位置张贴急救车和有关医院电话号码。


1.工期给予索赔，费用不索赔。不可抗力造成的影响，各自的机械，人员损失各自承当，工期予以顺延。
②工期、费用都不予顺延。施工单位自己造成的损失自己承当。
③工期、费用都予以顺延。设计变更造成的损失，建设单位应该给予施工单位赔偿，工期顺延。
4.对有疑问的隐蔽工程进行拆除检查所用时间如在关键线路上给与工期补偿。
5.应该检测墙壁、地面的材料。按照规定，墙面采用天然花岗岩，并且超过200平方，应该检测放射性。采用人工木地板，人造板，饰面人造板，并且超过500平方，应该检测甲醛含量和甲醛释放量。
-------------------------------------------
建筑施工场界噪声限值 晚上10点以后禁止施工
打 桩 昼间85分贝 夜间禁止施工
混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等昼间70分贝。夜间55分贝

-------------------------------------------------------
各种类型水泥的特点：
1.普通硅酸盐水泥 凝结硬化快 早期强度高 水化热大 抗冻性好 干缩性小。

2.矿渣硅酸盐水泥 耐热性好。
3.火山灰质硅酸盐水泥 抗渗性好。
4.粉煤灰硅酸盐水泥 抗裂性好。干缩性小。
5.矿渣、火山灰、粉煤灰水泥凝结硬化慢，早期强度低，后期强度增长较快，水化热小，抗冻性差，
-------------------------------------------------------
凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合国家标准规定的，均为废品。凡细度、终凝时间等项中的任一项不符合国家标准规定，或者混合材料掺加量超过最大限量，或者强度低于标定强度等级的指标，或者水泥包装标志中水泥品种、强度等级、工厂名称和出厂编号不全的，均为不合格品。------------------------------------------------------
在钢筋混凝土结构工程中，粗骨料的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1／4；（因最大粒径不得超过40毫米，这都是对小型构件来说的，160*160以下的梁等）同时，不得大于钢筋间最小净距的3／4。对于混凝土实心板，可允许采用最大粒径达1／3板厚的骨料，但最大粒径不得超过40毫米。对于采用泵送的混凝土，碎石的最大粒径应不大于输送管径的1／3，卵石的最大粒径应不大于输送管径的1／2.5。
------------------------------------------------------------------
(四)混凝土的耐久性
混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用，并长期保持其良好的使用性能和外观完整性的能力。它是一个综合性概念，包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能，这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度，故称为耐久性。抗渗、冻、侵、碳、碱，锈。
------------------------------------------------------------------
按材质分类：瓷质砖(吸水率≤0.5％)、炻瓷砖(0.5％ <吸水率≤3％)、细炻砖(3％<吸水率≤6%)、炻质砖(6％<吸水率≤10％)、陶质砖(吸水率> 10％)。
-------------------------------------------------------------
(3)节水型和普通型坐便器的用水量(便器用水量是指一个冲水周期所用的水量)分别不大于6升和9升；节水型和普通型蹲便器的用水量分别不大于8升和11升，小便器的用水量分别不大于3升和5升。
-------------------------------------------------------
顺纹抗拉大于>抗弯大于>顺纹抗压>大于横纹抗剪。
---------------------------------------------------
涂料由主要成膜物质、次要成膜物质、辅助成膜物质构成。
-----------------------------------------------------------
乳液型内墙涂料，包括丙烯酸酯乳胶漆、苯一丙乳胶漆、乙烯一乙酸乙烯乳胶漆。
.水溶性内墙涂料，包括聚乙烯醇水玻璃内墙涂料、聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料。
.其他类型内墙涂料，包括复层内墙涂料、纤维质内墙涂料、绒面内墙涂料等。
-----------------------------------------------------------------
高层建筑 疏散楼梯的最小净宽度(米)
医院病房楼 1.30
居住建筑 1.10
其他建筑 1.20
---------------------------------------------------
一级建造：建筑工程质量问题的分类？重点考试内容
建设工程质量问题通常分为：工程质量缺陷、工程质量通病、工程质量事故等三类。
一、工程质量缺陷
工程质量缺陷是指建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点，按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。严重缺陷是指对结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影响的缺陷；一般缺陷是指对结构构件的受力性能或安装使用性能无决定性影响的缺陷。
二、工程质量通病
工程质量通病是指各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤。犹如“多发病”一样，故称质量通病。
三、工程质量事故
工程质量事故是指对工程结构安全、使用功能和外形观感影响较大、损失较大的质量损伤。
(一)工程质量事故的分类
工程质量事故的分类方法较多，国家现行对工程质量事故通常采用按造成损失严重程度划分为：一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故三类。重大质量事故又划分为：一级重大事故、二级重大事故、三级重大事故和四级重大事故。具体如下：
1.一般质量事故
凡具备下列条件之一者为一般质量事故：(1)直接经济损失在5000元(含5000元)以上，不满5万元的；(2)影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。
2.严重质量事故
凡具备下列条件之一者为严重质量事故：(1)直接经济损失在5万元(含5万元)以上，不满10万元的；(2)严重影响使用功能和工程结构安全，存在重大质量隐患的；(3)事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。
3.重大质量事故
凡具备下列条件之一者为重大质量事故：(1)工程倒塌或报废；(2)由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上；(3)直接经济损失10万元以上的。
(1)工程建设重大事故的概念
工程建设重大事故，系指在工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施失当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。工程建设重大事故分为四个等级。
1)具备下列条件之一者为一级重大事故：
①死亡30人以上；
②直接经济损失300万元以上。
2)具备下列条件之一者为二级重大事故：
①死亡10人以上，29人以下；
②直接经济损失100万元以上，不满300万元。
3)具备下列条件之一者为三级重大事故：
①死亡3人以上，9人以下；
②重伤20人以上；
③直接经济损失30万元以上，不满100万元。
4)具备下列条件之一者为四级重大事故：
①死亡2人以下；
②重伤3人以上，19人以下；
③直接经济损失10万元以上，不满30万元。
(2)重大事故的报告与现场保护
1)简要报告：
2)书面报告：
重大事故发生后，事故发生单位应当在24小时内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。
重大事故书面报告应当包括以下内容：
事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称；
事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；
事故发生原因的初步判断；
事故发生后采取的措施及事故控制情况；
事故报告单位。
3)现场保护：
(3)重大事故的调查

例题：建筑工程事故中重伤18人，死亡1人，属于( ) 重大事故。
A．四级 B．三级 C．二级 D．一级
答案：A
---------------------------
不得在下列墙体或部位设置脚手眼：
1 120mm厚墙、料石清水墙和独立柱；
2 过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1／2的高度范围内；
3 宽度小于lm的窗间墙；
4 砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内；
5 梁或梁垫下及其左右500mm范围内；
6 设计不允许设置脚手眼的部位。
-------------------------------
砌体工程所用的石灰粉(熟化后作为灰膏用)应有( )。
A．产品的合格证书 B．产品的性能检测报告
C．设计人的批准书 D．材料主要性能的进场复验报告
E．质量监督机构的批准书
答案：A、B
------------------------
砖砌体转角处和交接处的砌筑和接槎质量，是保证砖砌体结构整体性能和抗震性能的关键之一，唐山等地区震害教训充分证明了这一点。根据陕西省建筑科学研究设计院对交接处同时砌筑和不同留槎形式接槎部位连接性能的试验分析，证明同时砌筑的连接性能最佳；留踏步槎(斜槎)的次之；留直槎并按规定加拉结钢筋的再次之；仅留直搓不加设拉结钢筋的最差。上述不同砌筑和留槎形式连接性能之比为1.00：0.93：0.85：0.72。
------------------------
专家调查法是通过向有经验的专家咨询、调查，辨识、分析和评价危险源的一类方法，其优点是简便、易行，其缺点是受专家的知识、经验和占有资料的限制，可能出现遗漏。常用的有:头脑风暴法（Brainstorming）和德尔菲（Delphi）法。
头脑风暴法是通过专家创造性的思考，从而产生大量的观点、问题和议题的方法。其特点是多人讨论，集思广益，可以弥补个人判断的不足，常采取专家会议的方式来相互启发、交换意见，使危险、危害因素的辨识更加细致、具体。常用于目标比较单纯的议题，如果涉及面较广，包含因素多，可以分解目标，再对单一目标或简单目标使用本方法。
德尔菲法是采用背对背的方式对专家进行调查，其特点是避免了集体讨论中的从众性倾向，更代表专家的真实意见。要求对调查的各种意见进行汇总统计处理，再反馈给专家反复征求意见。
--------------------------------
一级建造：应单独编制安全专项施工方案的工程
对于达到一定规模、危险性较大的分部、分项工程，应单独编制安全专项施工方案。
1.下列工程应单独编制安全专项施工方案：
(1)开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽支护与降水工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程。
(2)开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖工程。
(3)各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。
(4)现场临时用电工程。
(5)现场外电防护工程；地下供电、供气、通风、管线及毗邻建筑物防护工程。
(6)脚手架工程：高度超过24m的落地式钢管脚手架；附着式升降脚手架(包括整体提升与分片式提升)；悬挑式脚手架；门型脚手架；挂脚手架；吊篮脚手架；卸料平台。
(7)塔吊、施工电梯等特种设备安拆工程。
(8)起重吊装工程。
(9)采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。
(10)其他危险性较大的工程：建筑幕墙的安装施工；预应力结构张拉施工；大型设备安装施工；网架和索膜结构施工；6m以上的边坡施工；采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，危险性较大的工程等。
2.安全专项施工方案必须有设计、有计算、有详图、有文字说明。
3.安全专项施工方案应由施工企业专业工程技术人员编制，由施工企业技术部门的专业工程技术人员及监理单位专业监理工程师审核，审核合格，由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师审批后执行。
----------------------------------------
大体积混凝土的浇筑方案
厚大体积混凝土浇筑时，为保证结构的整体性和施工的连续性，采用分层浇筑时，应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。一般有三种浇筑方案，如图4-55所示

①全面分层
图4-56a为全面分层浇筑方案。在整个模板内，将结构分成若干个厚度相等的浇筑层，浇筑区的面积即为基础平面面积。浇筑混凝土时从短边开始，沿长边方向进行浇筑，要求在逐层浇筑过程中，第二层混凝土要在第一层混凝土初凝前浇筑完毕。
如浇筑强度很大，相应需要配备的混凝土搅拌机和运输、振捣设备量也较大，所以，全面分层方案一般适于平面尺寸不大的结构。
②分段分层
图4-56b为分段分层方案。当采用全面分层方案时浇筑强度很大，现场混凝土搅拌机、运输和振捣设备均不能满足施工要求时，可采用分段分层方案。浇筑混凝土时结构沿长边方向分成若干段，浇筑工作从底层开始，当第一层混凝土浇筑一段长度后，便回头浇筑第二层，当第二层浇筑一段长度后，回头浇筑第三层，如此向前呈阶梯形推进。分段分层方案适于结构厚度不大而面积或长度较大时采用。
③斜面分层
图4-56c为斜面分层方案。采用斜面分层方案时，混凝土一次浇筑到顶，由于混凝土自然流淌而形成斜面。混凝土振捣工作从浇筑层下端开始逐渐上移。斜面分层方案多用于长度较大的结构。
2)大体积混凝土的振捣
①混凝土振捣应采用振捣棒振捣。振捣棒操作，要做到“快插慢拔”。在振捣过程中，宜将振动棒上下略有抽动，以便上下均匀振动。分层连续浇筑时，振捣棒应插入下层50mm，以消除两层间的接缝。每点振捣时间一般以10～30s为宜，还应视混凝土表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为宜。
②在振动界线以前对混凝土进行二次振捣，排除混凝土因泌水在粗集料、水平钢筋下部生成的水分和空隙，提高混凝土与钢筋的握裹力，防止因混凝土沉落而出现的裂缝，减少内部微裂，增加混凝土密实度，使混凝土的抗压强度提高，从而提高抗裂性。
3)大体积混凝土的养护
①养护方法分为保温法和保湿法两种。
保温法是在混凝土成型后，使用保温材料（塑料薄膜、草袋等）覆盖养护，减少混凝土表面的热扩散和温度梯度，防止产生表面裂缝。同时延长散热时间，充分发挥混凝土的潜力和材料的松弛特性，使混凝土的平均总温差所产生的拉应力小于混凝土抗拉强度，防止产生贯穿裂缝。
保湿法是在混凝土浇筑成型后，用洒水、喷水、蓄水养护，使刚浇筑不久的混凝土在适宜的潮湿条件下，以防止混凝土表面脱水而产生干缩裂缝。同时可使水泥的水化作用顺利进行，提高混凝土的极限抗拉强度。
-------------------
[2007年真题]钢筋安装工程，下列关于钢筋安装的正确说法有（bce）
A．框架梁钢筋一般应安装在柱纵向钢筋外侧
B．柱箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢
C．楼板的钢筋中间部分交叉点可相隔交错扎牢
D．现浇悬挑板上部负筋被踩下可以不修理
E．主次梁交叉处主梁钢筋通常在下
------------------------------
4) 大体积混凝土裂缝的控制
大体积混凝土浇筑完毕后，由于水泥水化作用所放出的热量使混凝土内部温度逐渐升高。与一般结构相比较，大体积混凝土内部水化热不易散出，结构表面与内部温度不一致，外层混凝土热量很快散发出去，而内部混凝土热量散发较慢，内外温度变形不同，产生温度应力，在混凝土中产生拉应力，若拉应力超过混凝土的抗拉强度时，混凝土表层将产生裂缝，影响混凝土的浇筑质量。
-------------------------------------
影响填土压实质量的主要因素：压实功、土的含水量以及每层铺土厚度。
①压实功的影响
填土压实后的密度与压实机械在其上所施加的功有一定的关系。当土的含水量一定，则在开始压实时，土的密度急剧增加，待到接近土的最大密度时，压实功虽然增加许多，而土的密度则变化甚小。在实际施工中，对于砂土只需碾压或夯击两三遍，对粉质粘土只需三四遍，对粉土或粘土只需五六遍。此外,松土不宜用重型碾压机械直接滚压，否则土层有强烈起伏现象，效率不高。如果先用轻碾压实，再用重碾压实就会取得较好效果。
②含水量的影响
在同一压实功条件下，填土的含水量对压实质量有直接影响。较为干燥的土，由于土颗粒之间的摩擦阻力较大，因而不易压实。当含水量超过一定限度时，土颗粒之间的孔隙由水填充而呈饱和状态，压实功不能有效的作用在土颗粒上，同样不能得到较好的压实效果。只有当填土具有适当含水量时，水起了润滑作用，土颗粒之间的摩擦阻力减小，土才易被压实。每种土都有其最佳含水量。土在这种含水量条件下，使用同样的压实功进行压实，所得到的密度最大。工地简单检验粘性土的方法一般是以手握成团、落地开花为适宜。为了保证填土在压实过程中的最佳含水量，当土过湿时，应予翻松晾干，也可掺入同类干土或吸水性土料；当土过干时，则应洒水湿润。
③铺土厚度的影响
土在压实功的作用下，其应力随深度增加而逐渐减小，影响深度与压实机械、土的性质和含水量等有关。铺土厚度应小于压实机械压土时的作用深度，铺得过厚，要压很多遍才能达到规定的密实度；铺得过薄，同样要增加机械的总压实遍数。最优的铺土厚度应能使土方压实而机械的功耗最少。
上述三方面影响因素之间是互相关联的。为了保证压实质量，提高压实机械的生产率，重要工程应根据土质和所选用的压实机械在施工现场进行压实试验，以确定达到规定密实
度所需的压实遍数、铺土厚度及最优含水量
-----------------------
例题：在泥浆护壁成孔灌注桩和地下连续墙的施工中，都要在孔中注满泥浆，泥浆的主要作用是( )。
A、保护孔壁不坍塌
B、在钻孔过程中可降温
C、维持稳定液面的作用
D、保证槽孔位置准确
E、钻孔过程中可润滑携渣连续钻进
答案：A、B、E
分析：泥浆作用：护壁；携渣；冷却和润滑作用。C、D为导墙作用。
--------------------
例题：采用锤击沉桩法打预制桩时，若为端承桩，桩的入土深度的控制方法为( )。
A、以控制标高为主，贯入度作为参考
B、以控制贯入度为主，标高为参考
C、只控制其贯入度
D、只控制其标高
答案：B
分析：桩的入土深度的控制，对于承受轴向荷载的摩擦桩，以标高为主，贯入度作为参考；端承桩则以贯入度为主，以标高作为参考。
---------------
岩土的工程分类
从建筑施工的角度，根据土石坚硬程度，即施工开挖难易程度不同，可将土石分为八类，以便选择施工方法和确定劳动量，为计算劳动力、机具及工程费用提供依据。
1)一类土：松软土；
2)二类土：普通土；
3)三类土：坚土；
4)四类土：砂砾坚土；
5)五类土：软石；
6)六类土：次坚石；
7)七类土：坚石；
8)八类土：特坚石。
(2)土的工程性质
土的性质是确定地基处理方案和制定施工方案的重要依据，对土方工程的稳定性、施工方法、工程量、劳动量和工程造价都有影响。
1)土的天然含水量：土中所含水的质量与土的固体颗粒质量之比的百分率，称为土的天然含水量，用ω表示.土的含水量对挖土的难易、土方边坡的稳定性、填土的压实等均有影响。所以在制定土方施工方案、选择土方机械和决定地基处理时，均应考虑土的含水量。
2)土的天然密度：土在天然状态下单位体积的质量，称为土的天然密度，用ρ表示。土的天然密度随着土的颗粒组成、孔隙的多少和水分含量而变化，不同的土，密度不同。
3)土的干密度：单位体积内土的固体颗粒质量与总体积的比值，称为土的干密度，用ρd表示。干密度越大，表明土越坚实，在土方填筑时，常以土的干密度控制土的夯实标准。
4)土的密实度：土的密实度是指土被固体颗粒所充实的程度，反映了土的紧密程度。填土压实后，必须要达到要求的密实度，现行的《建筑地基基础设计规范》规定以设计规定的土的压实系数λc作为控制标准。
5)土的可松性；天然土经开挖后，其体积因松散而增加，虽经振动夯实，仍不能完全恢复到原来的体积，这种性质称为土的可松性。在进行土方的平衡调配，计算填方所需挖方体积，确定基坑(槽)开挖时的留弃土量以及计算运土机具数量时，应考虑土的可松性。土的可松性程度用可松性系数表示，即土开挖后的体积增加用最初可松性系数KS表示，松土经夯实后的体积增加用最后可松性系数K′S表示。
6)土的渗透性：土的渗透性即指土体被水所透过的性质，也称土的透水性。土的渗透性主要取决于土体的孔隙特征和水力坡度，不同的土其渗透性不同。一般用渗透系数K做为土的渗透性强弱的衡量指标。

例题：土的干密度是指( )。
A、土在天然状态下单位体积的质量
B、单位体积内土的固体颗粒质量与总体积的比值
C、单位体积内土的固体颗粒质量与总质量的比值
D、固体颗粒体积与总体积的比
答案：B
----------------------
楼梯是建筑物中联系上下各层的垂直交通设施。
(1)楼梯的组成与类型
一般楼梯是由梯段、平台和中间平台、扶手和栏杆(栏板)三大部分组成的。一般建筑物中，最常见的楼梯形式是双梯段的并列式楼梯。现浇钢筋混凝土楼梯的构造做法有板式、梁式等。
(2)楼梯的尺度
楼梯的坡度范围在20°～45°之间。楼梯的宽度包括梯段的宽度和平台的宽度。规范规定梯段净高不应小于2.2m。平台处的净空高度不应小于2.0m。扶手的高度应能够保证人们上下楼梯的安全。楼梯要有保护、防滑措施。

例题：规范规定梯段净高度不应小于( )m。
A、1.8
B、2.0
C、2.2
D、2.4
答案：C
分析：规范规定梯段净高不应小于2.2m。平台处的净空高度不应小于2.0m。
------------------------------------
对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定：
l 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
---------------------------------------------------
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时，应进行复验，并按复验结果使用。
钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。
检查数量：按同一生产厂家，同一等级，同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。
------------------------
常用建筑幕墙平板形预埋件中的锚板宜采用（）。
A.HPB235
B.HRB335
C.Q235
D.冷拉钢筋
答案：C
解题思路：常用建筑幕墙预埋件有平板形和槽形两种，其中平板形预埋件最为广泛应用。平板形预埋件的加工要求：锚板宜采用中的锚板宜采用Q235，锚筋宜采用HPB235、HRB335、HRB400级热轧钢筋，严禁使用冷加工钢筋。
----------------------------------------------
例题：钢材发生断裂时所能承受的永久变形的能力，称为( )。
A、塑性
B、伸长率
C、冷弯性能
D、断面收缩率
答案：B
分析：钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能，称为塑性。在工程应用中钢材的塑性指标通常用伸长率和断面收缩率表示。伸长率是钢材发生断裂时所能承受的永久变形的能力。断面收缩率是试件拉断后，缩颈处横断面积的最大缩减量占横截面积的百分率。钢材的冷弯性能是指它在常温下承受弯曲变形的能力。冲击韧性是指钢材抵抗冲击荷载的能力。
建筑钢材的力学性能
(1)抗拉强度
建筑用钢的强度指标，通常用抗拉屈服强度σs和抗拉极限强度σb表示。
在结构设计中，要求构件在弹性范围内工作，即使少量的塑性变形也应力求避免，所以规定以钢材的屈服强度作为设计应力的依据。对钢结构和钢筋混凝土结构所用钢材，不仅希望具有较高的屈服强度，而且应具有一定的屈强比(σs/σb)。
(2)塑性
钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能，称为塑性。在工程应用中钢材的塑性指标通常用伸长率和断面收缩率表示。
1)伸长率：
2)断面收缩率：
(3)冷弯性能
钢材的冷弯性能是指它在常温下承受弯曲变形的能力，是建筑钢材的重要工艺性能。钢筋混凝土所用钢筋，多需进行弯曲加工，因此必须满足冷弯性能的要求。
(4)冲击韧性
冲击韧性是指钢材抵抗冲击荷载的能力。钢的化学成分及冶炼、加工质量都对冲击韧性有明显的影响。
除此以外，钢的冲击韧性受温度的影响较大，冲击韧性随温度的下降而减小，当降到一定温度范围时，冲击值急剧下降，从而可使钢材出现脆性断裂，这种性质称为钢的冷脆性。
(5)焊接性能
焊接是通过局部加热使钢材达到塑性或熔融状态，从而将钢材连接成钢构件的过程。
钢的可焊性能，主要受其化学成分及含量的影响。正确选用焊条和操作方法等也是提高焊接质量的主要措施。

按厚度来分，热轧钢板分为厚板(厚度大于4mm)和薄板(厚度为0.35—4mm)两种；冷轧钢板只有薄板(厚度为0.2～4mm)一种。厚板可用于焊接结构，薄板可用作屋面或墙面等围护结构，或作为涂层钢板的原料，如制作压型钢板等。
压型钢板具有单位质量轻，强度高，抗震性能好，施工快，外形美观等特点，主要用于围护结构、楼板、屋面等。
钢材化学成分及其对钢材性能的影响
钢材中除主要化学成分Fe以外，还含有少量的碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)、氧(O)、氮(N)、钛(Ti)、钒(V)等元素，这些元素虽含量很少，但对钢材性能的影响很大。
碳是决定钢材性能的最重要元素，它影响到钢材的强度、塑性、韧性等机械力学性能。
钢中有益元素有锰、硅、钒、钛等，控制掺入量可冶炼成低合金钢。
钢中主要的有害元素有硫、磷及氧，要特别注意控制其含量。
磷是钢中很有害的元素之一，主要溶于铁素体起强化作用。磷含量增加，钢材的强度、硬度提高，塑性和韧性显著下降。特别是温度愈低，对塑性和韧性的影响愈大，从而显著加大钢材的冷脆性。磷也使钢材可焊性显著降低，但磷可提高钢的耐磨性和耐蚀性。
硫也是很有害的元素，呈非金属硫化物夹杂物存在于钢中，降低钢材的各种机械性能。由于硫化物熔点低，使钢材在热加工过程中造成晶粒的分离，引起钢材断裂，形成热脆现象，称为热脆性。硫使钢的可焊性、冲击韧性、耐疲劳性和抗腐蚀性等均降低。
氧是钢中有害元素，主要存在于非金属夹杂物中，少量熔于铁素体内。非金属夹杂物降低钢的机械性能，特别是韧性。氧有促进时效倾向的作用。氧化物所造成的低熔点亦使钢的可焊性变差。

-----------------------
(2)混凝土的变形性能
混凝土的变形主要分为两大类：非荷载型变形和荷载型变形。
1)非荷载型混凝土变形(物理化学因素引起的变形)：塑性收缩；化学收缩；碳化收缩；干湿变形：温度变形。
2)荷载作用下的变形：在短期荷载作用下的变形；长期荷载作用下的变形-徐变。
小资料：
塑性收缩：混凝土浇筑后4-15小时，水泥水化反应激烈，出现泌水和水分急剧蒸发现象，引起失水收缩。由于收缩发生在混凝土终凝之前的塑性阶段，所以称为塑性收缩。塑性收缩一般呈龟裂状地出现在结构表面，同时由于沉缩的作用，这些裂缝又经常沿钢筋分布。对于池壁（墙体）这类薄壁结构，如果施工措施不当，是较易出现塑性收缩并可能由此导致更严重的开裂后果。

例题：混凝土在非荷载作用下的变形有( )。
A、塑性收缩
B、化学收缩
C、碳化收缩
D、温度变形
E、徐变
答案：A、B、C、D
分析：混凝土的变形主要分为两大类：非荷载型变形和荷载型变形。
1)非荷载型混凝土变形(物理化学因素引起的变形)：塑性收缩；化学收缩；碳化收缩；干湿变形：温度变形。
2)荷载作用下的变形：在短期荷载作用下的变形；长期荷载作用下的变形-徐变。

(3)混凝土的耐久性
混凝土的耐久性是指混凝土在所处环境及使用条件下经久耐用的性能。混凝土的耐久性是一个综合性概念，包含很多内容，如抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、抗碳化反应、抗碱-集料反应等，这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度，故称为耐久性。
1)抗渗性：
混凝土的抗渗性主要与其密实度及内部孔隙的大小和构造有关。
混凝土的抗渗性用抗渗等级(P)来表示。混凝土的抗渗等级分为P4，P6，P8，P10，P12等五个等级。
2)抗冻性：
混凝土的抗冻性是指混凝土在水饱和状态下能经受多次冻融循环作用而不破坏，同时也不严重降低强度的性能。
混凝土的抗冻性用抗冻等级(F)来表示。抗冻等级F50以上的混凝土简称抗冻混凝土。
3)抗侵蚀性：
当混凝土所处的环境中含有侵蚀性介质时，要求混凝土具有抗侵蚀能力。侵蚀性介质一般为软水侵蚀、硫酸盐侵蚀、镁盐侵蚀、碳酸盐侵蚀、强酸与强碱侵蚀等。
4)混凝土的碳化(中性化)：
混凝土的碳化作用是CO2与水泥石中的Ca(OH)2作用，生成CaCO3和水。由于碳化引起水泥石化学组成及组织结构的变化，从而对混凝土的化学和力学性能有明显的影响，主要是对碱度、强度和收缩的影响。
5)碱-集料反应：

1A412017 常用混凝土外加剂的种类和作用
(1)外加剂的作用
1)能改善混凝土拌和物的和易性、减轻体力劳动强度、有利于机械化作业，这对保证并提高混凝土的工程质量很有好处。
2)能减少养护时间或缩短预制构件厂的蒸养时间；也可以使工地提早拆除模板，加快模板周转；还可以提早对预应力钢筋混凝土的钢筋放张、剪筋。总之，掺用外加剂可以加快施工进度，提高建设速度。
3)能提高或改善混凝土质量。有些外加剂掺人到混凝土中后，可以提高混凝土强度，增加混凝土的耐久性、密实性、抗冻性及抗渗性，并可改善混凝土的干燥收缩及徐变性能。有些外加剂还能提高混凝土中钢筋的耐锈蚀性能。
4)在采取一定的工艺措施之后，掺加外加剂能适当地节约水泥而不致影响混凝土的质量。
5)可以使水泥混凝土具备一些特殊性能，如产生膨胀或可以进行低温施工等。
(2)外加剂的分类
外加剂种类繁多。功能多样。所以国内外分类方法很不一致，通常有以下两种分类方法：
1)按照外加剂功能分类：
混凝土外加剂按其主要功能分为四类：
①改善混凝土拌和物流变性能的外加剂，包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等：
②调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂，包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等；
③改善混凝土耐久性的外加剂，包括引气剂、防水剂和阻锈剂等；
④改善混凝土其他性能的外加剂，包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。
2)按外加剂化学成分可分为三类：无机物类、有机物类、复合型类。
目前建筑工程中应用较多和较成熟的外加剂有减水剂、早强剂、引气剂、调凝剂、防冻剂、膨胀剂等。
--------------
立方体抗压强度标准值与强度等级：
按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》(GB／T 50081—2002)，制作边长为150mm的立方体试件，在标准条件下(温度20±3℃，相对湿度95％以上)，养护到28d龄期，测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度，以fcu表示，单位为N／mm2或MPa
------------------
建筑施工场界噪声限值
打 桩 昼间85分贝 夜间禁止施工
混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等昼间70分贝。夜间55分贝
消火栓间距不大于120m，距拟建房屋不小于5m，不大于25m，据路边不大于2m。各种管道间距应符合规定要求
-------------------------------------
脚手架及其地基基础就在下列阶段进行检查和验收：（ABCD）P233
A、作业层上施加荷载前
B、遇6级及6级以上大风、大雨后
C、每搭设完10-13m高度后
D、达到设计高度后
E、停用超过15天
28、配电箱PE线。。。（ABE）P297
A、N线端子必须与金属电器安装板绝缘
B、必须分设N线端子板和PE线端子板电气连接
C、正常不带电的的金属底座、外壳必须必须直接与PE线电气连接
D、PE线端子板必须与金属安装板绝缘
E、PE线端子板必须与金属电器安装板电气连接
---------------------------------------------
29、综合单价由——人工费、材料费、机械费、管理费和利润并考虑风险因素,措施费单独报价， 除规费和税金外。

----------------
第一句话：二环夜临大水，支架已安稳 (北京的二环肯定是防洪措施十足啦，所以不怕大水来袭)
　　第二句话：保定无公害 (保定是河北的一个城市，看名称也知道，保定保定，保持安定嘛，所以怎么会有公害呢)
　　第三句话：公差使用保险金务工职 (公差就是为国家做事的人，务工当然可以使用失业保险金啦)
　　分别用于记忆措施费、规费、企业管理费，共27项费用
措施费:二环夜临大水，支架已安稳
　　二 二次搬运
　　环 环境保护
　　夜 夜间施工
　　临 临时措施
　　大 大型机械
　　水 降水
　　支 支模
　　架 脚手架
　　已 已完工程
　　安 安全施工
　　稳 谐音，通"文"，文明施工
规费:保定无公害
　　保 社会保障
　　定 定额测定
　　无 通"污"，排污
　　公 住房公积金
　　害 意外伤害保险
企业管理费:公差使用保险金务工职
　　公 办公
　　差 差旅
　　使用 资产使用，工具使用
　　保险 劳动保险，财产保险
　　金 税金
　　务 财务
　　工 工资，工会经费，
职 职工教育
-----------------------------------------
(2)影响混凝土拌合物和易性的主要因素
1)单位体积用水量：
单位体积用水量是指在单位体积混凝土中，所加入水的量，它是影响混凝土和易性的最主要因素。
2)水泥品种细度和集料特性的影响：
由于不同品种的水泥达到标准稠度的需水量不同，故不同水泥配制的混凝土拌合物，其和易性也不同。
3)砂率的影响：
砂率是指混凝土中砂的质量占砂、石总质量的百分率。砂率的变动会使集料的空隙率和集料的总表面积有显著的改变，因而对混凝土拌合物的和易性也产生影响。
4)外加剂和掺合料的影响：
5)时间和温度的影响：
拌合物拌制后，随时间延长而逐渐变得干稠，且流动性减小，出现坍落度损失现象。拌合物的和易性也受温度影响，随着温度升高，拌合物的流动性也随之降低。

例题：影响混凝土拌和物和易性的主要因素有( )。
A、单位体积用水量
B、砂率
C、外加剂和掺合料
D、时间和温度
E、坍落度
答案：A、B、C、D
分析：影响混凝土拌合物和易性的主要因素
1)单位体积用水量：
2)水泥品种细度和集料特性的影响：
3)砂率的影响：
4)外加剂和掺合料的影响：
5)时间和温度的影响：
消火栓间距不大于120m，距拟建房屋不小于5m，不大于25m，据路边不大于2m。各种管道间距应符合规定要求
按照规定，墙面采用天然花岗岩，并且超过200平方，应该检测放射性。地面采用人工木地板，并且超过500平方，应该检测甲醛含量和甲醛释放量。
------------------------
例题：下面关于抗震设计说法错误的是（ ）。
A、现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6～12度地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计
B、我国规范抗震设防的基本思想和原则是“三个水准”为抗震设防目标。简单地说是“小震不坏、大震不倒”
C、建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别
D、在对建筑物进行抗震设防的设计时，根据以往地震灾害的经验和科学研究的成果首先进行“概念设计”。概念设计可以使我们提高建筑物总体上的抗震能力
答案：A
分析：现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6、7、8、9度地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计
-------------------
抗震设防烈度是按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

例题：一个地区的（ ）是指该地区今后一定时间内，在一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度。
A、震级
B、烈度
C、抗震设防烈度
D、基本烈度
答案：D
分析：地震是用震级M来表示其能量的大小。一个地区的基本烈度是指该地区今后一定时间内，在一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度。地震设防的依据是抗震设防烈度，在一般情况下采用基本烈度。抗震设防烈度是按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

1A411052 抗震设计原则和抗震构造措施
(1)抗震设计原则
1)抗震设防的基本思想：
现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6、7、8、9度地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计。抗震设防是以现有的科技水平和经济条件为前提的。以北京地区为例，抗震设防烈度为8度，超越8度的概率为10％左右。
我国规范抗震设防的基本思想和原则是“三个水准”为抗震设防目标。简单地说是“小震不坏、大震不倒”。
“三个水准”的抗震设防目标是：当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，建筑物一般不受损坏或不需修理仍可继续使用；当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时，可能损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用；当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时，不会倒塌或发生危及生命的严重破坏。
抗震设防烈度是按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

例题：一个地区的（ ）是指该地区今后一定时间内，在一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度。
A、震级
B、烈度
C、抗震设防烈度
D、基本烈度
答案：D
分析：地震是用震级M来表示其能量的大小。一个地区的基本烈度是指该地区今后一定时间内，在一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度。地震设防的依据是抗震设防烈度，在一般情况下采用基本烈度。抗震设防烈度是按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

1A411052 抗震设计原则和抗震构造措施
(1)抗震设计原则
1)抗震设防的基本思想：
现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6、7、8、9度地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计。抗震设防是以现有的科技水平和经济条件为前提的。以北京地区为例，抗震设防烈度为8度，超越8度的概率为10％左右。
我国规范抗震设防的基本思想和原则是“三个水准”为抗震设防目标。简单地说是“小震不坏、大震不倒”。
“三个水准”的抗震设防目标是：当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，建筑物一般不受损坏或不需修理仍可继续使用；当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时，可能损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用；当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时，不会倒塌或发生危及生命的严重破坏。
抗震设防烈度是按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

例题：一个地区的（ ）是指该地区今后一定时间内，在一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度。
A、震级
B、烈度
C、抗震设防烈度
D、基本烈度
答案：D
分析：地震是用震级M来表示其能量的大小。一个地区的基本烈度是指该地区今后一定时间内，在一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度。地震设防的依据是抗震设防烈度，在一般情况下采用基本烈度。抗震设防烈度是按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

1A411052 抗震设计原则和抗震构造措施
(1)抗震设计原则
1)抗震设防的基本思想：
现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6、7、8、9度地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计。抗震设防是以现有的科技水平和经济条件为前提的。以北京地区为例，抗震设防烈度为8度，超越8度的概率为10％左右。
我国规范抗震设防的基本思想和原则是“三个水准”为抗震设防目标。简单地说是“小震不坏、大震不倒”。
“三个水准”的抗震设防目标是：当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，建筑物一般不受损坏或不需修理仍可继续使用；当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时，可能损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用；当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时，不会倒塌或发生危及生命的严重破坏。
---------------------------------
)工程总承包的主要方式
1)设计、采购、施工(EPC)／交钥匙总承包。
2)设计——施工总承包(D—B)。
3)设计——采购总承包(E—P)。
4)采购——施工总承包(P—C)。
-------------------------------------
关键线路的确定根据以下两点：

①从起点节点开始到终点节点为止，线路时间最长；

②从起点节点开始到终点节点为止，各项工作的计算总时差最小；当无规定工期时，总时差最小值为零；当规定工期大于计算工期时，总时差最小值为正值；当规定工期小于计算工期，总时差最小值为负值。

由于网络计划没有规定工期，所以工作总时差为零的线路相连即为关键线路。
1) 双代号时标网络计划优点是：时间参数一目了然，可以据图进行资源优化与调整；时间可以不计算而直接在图上反映；适用于作业计划或短期计划的编制和应用。

2)时标网络计划编制有两种方法：一种是先根据无时标网络计划计算时间参数，再根据计算结果绘图；另一种是不计算时间参数，而直接根据无时标网络计划在时标表上绘制。后一种方法比较方便
-----------------------------------------------
建筑工程施工招投标中的保证金．串通投标行为及投标文件差错修正原则的规定
(1)建筑工程施工招投标中的保证金
招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。
投标保证金一般不得超过投标总价的2％，但最高不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期30天。
(2)建筑工程施工招投标中的串通投标行为
下列行为均属投标人串通投标报价：
下列行为均属招标人与投标人串通投标：
(3)建筑工程施工投标文件差错修正原则
投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当拒绝。不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差错，使之成为具有响应性的投标。
评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：
1)用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
2)单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。
按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。
投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

例题：建筑工程中投标的保证金其数额视工程投资额的大小而定，但最高不超过( )人民币。
A．10万元 B．20万元 C．40万元 D．80万元
答案： D

例题：按照建筑工程施工投标文件差错修正原则，当数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以( )为准。
A．数字数额 B，文字数额 C．大值数额 D、小值数额
答案： B

1A431015 建筑工程施工许可的范围、领取建筑工程施工许可证的条件、程序及其他规定
(1)建筑工程施工许可的范围
工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。
按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。
抢险救灾工程、临时性建筑工程、农民自建两层以下(含两层)住宅工程，不适用此规定。
军事房屋建筑工程施工许可的管理，按国务院、中央军事委员会制定的办法执行。
任何单位和个人不得将应该申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，回避申请领取施工许可证。
(2)申请领取施工许可证的条件
建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：
1)已经办理该建筑工程用地批准手续。
2)在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证。
3)施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。
4)已经确定施工企业。
5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查。
6)有保证工程质量和安全的具体措施。
7)按照规定应该委托监理的工程已委托监理。
8)建设资金已经落实。
9)法律、行政法规规定的其他条件。
建设单位申请领取施工许可证的工程名称、地点、规模，应当与依法签订的施工承包合同一致。
(3)申请领取施工许可证程序
申请办理施工许可证，应当按照下列程序进行：
1)建设单位向发证机关领取《建筑工程施工许可证申请表》。
2)建设单位持加盖单位及法定代表人印鉴的《建筑工程施工许可证申请表》，并附规定的证明文件，向发证机关提出申请。
3)发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起15日内颁发施工许可证。
4)建筑工程在施工过程中，建设单位或者施工单位发生变更的，应当重新申请领取施工许可证。
(4)有关施工许可证的其他规定
1)施工许可证应当放置在施工现场备查。
2)施工许可证不得伪造和涂改。
3)建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。
4)在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
5)建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告。

例题：建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工。
A．一个月 B．两个月 C．三个月 D．六个月
答案： C

例题：关于施工许可证说法正确的是（ ）。
A、工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证
B、按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证
C、抢险救灾工程、临时性建筑工程、农民自建两层以下(含两层)住宅工程，不适用申领施工许可证的规定
D、施工许可证应当存放在建设单位备查
E、申请领取施工许可证对施工图纸及技术资料的要求是：具有相应资质的设计单位的设计文件
答案：A、B、C
---------------------------------------
一级建造：建筑工程质量验收的要求？
一、建筑工程质量验收的划分
建筑工程质量验收应划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批。
二、建筑工程质量验收的基本要求
1.建筑工程施工质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2001)和相关专业验收规范的规定。
2.建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。
3.参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。
4.工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
5.隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。
6.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行见证取样检测。
7.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。
8.对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。
9.承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。
10.工程的观感质量应由验收人员通过现场检查并应共同确认。
三、建筑工程施工检验批质量验收合格的规定
1.主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。
2.具有完整的施工操作质量检查记录。
四、分项工程质量验收合格的规定
1.分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。
2.分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。
五、分部(子分部)工程质量验收合格规定
1.分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。
2.质量控制资料应完整。
3.地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。
4.观感质量验收应符合要求。
六、单位(子单位)工程质量验收合格的规定
1.单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的 质量 均应 验收合格。
2.质量控制资料应完整。
3.单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。
4.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。
5.观感质量验收应符合要求。
七、当建筑工程质量不符合要求时的处理规定
1.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。
2.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。
3.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。
4.经返修或加固处理的分部、分项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。
通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收。
----------------------------------------
三、严格进场检验
1.所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有：
(1)产品合格证书。
(2)中文说明书及相关性能的检测报告等质量证明文件。
(3)进口产品应按规定进行商品检验。
(4)质量证明文件应与进场材料相符。质量证明文件应为原件；如为复印件时，复印件应与原件内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字，注明经办时间。
2.建筑工程专业建造师应规定各类材料进行验收的职责权限，组织制定材料检验计划，明确检验方法。材料验收应在满足采购要求的前提下，根据采购产品的特性、重要程度、验收条件等采用适宜的方法进行检验。装饰装修材料常用的检验方法包括：
(1)书面检验：验证产品质量证明文件。
(2)外观检查：对品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，包括设备开箱验收。
(3)取样复验：即借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的理化检验，包括利用超声波、X射线、表面探伤仪等所进行的无损检验。
3.材料的复试
一级建造：民用建筑的分类？
1.污染物的控制限量分为两类：空气中的控制限量和材料中的控制限量。
2.民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为以下两类：
(1)Ⅰ类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程；简称住。医。幼。校
(2)Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。
5.人造木地板的甲醛释放量分类
人造木地板按甲醛释放量分为A类(甲醛释放量≤9Mg／100g)、B类(甲醛释放量>9--40Mg／100g)，采用穿孔法测试。
按环保控制标准，Ⅰ类民用建筑的室内装修必须采用E1类人造木地板。E1类的甲醛释放量≤0.12Mg／立方米，采用气候箱法测试。
6.花岗岩。大理石，瓷砖使用面积大于200平方米时，应对不同产品，不同批次材料分别进行放射性指标复验。
7.人造木板，饰面人造木板面积大于500平方米时，应对不同产品，不同批次材料分别进行游离甲醛含量，游离甲醛释放量分别进行复验。
(1)要求复验的主要项目
?水泥的凝结时间、安定性和抗压强度；
?人造木板的游离甲醛含量或游离甲醛释放量；
?室内用天然花岗石石材或瓷质砖的放射性；外墙陶瓷面砖吸水率。
(2)材料的取样
为了达到控制质量的目的，在抽取样品时应首先选取有疑问的样品，也可以由承发包双方商定增加抽样数量。通常建筑装饰装修材料复验的取样原则是：
?同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有约定时应按合同执行。
?按规定允许进行重新加倍取样复试的材料，两次试验报告要同时保留。
?当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30％。
四、材料保管
1.入库材料要分型号、品种、分区堆放、进行标识、分别编号。
2.对易燃易爆的物资，要进行标识，特定场所存放，专人负责，并有相应防护措施和应急措施。
3.对有防潮、防湿要求的材料，要有防潮、防湿措施，并要有标识。
4.对有保质期的材料要定期检查，防止过期，并做好标识。
5.对易坏的材料、设备，要保护好外包装，防止损坏。
----------------------------------------------------------
建筑幕墙工程主要物理性能的检测
规范要求工程竣工验收时应提供建筑幕墙的风压变形性能、气密性能、水密性能的检测报告(通常称为“三性试验”)。必要时可增加平面内变形性能及其他(如保温、隔声等)性能检测。
3.“三性试验”检测试件的材质、构造、安装施工方法应与实际工程相同。
4.规范规定：幕墙性能检测中，由于安装缺陷使某项性能未达到规定要求时，允许在改进安装工艺、修补缺陷后重新检测。检测报告中应叙述改进的内容，幕墙工程施工时应按改进后的安装工艺实施；由于设计或材料缺陷导致幕墙检测性能未达到规定值域时，应停止检测。修改设计或更换材料后，重新制作试件，另行检测。
5.“三性试验”的时间，应在幕墙工程构件大批量制作、安装前完成。

?空气隔层厚度应符合设计要求，并不应小于9mm。胶层应双道密封，一道密封采用丁基热熔密封胶。二道密封半隐框、隐框玻璃幕墙、全玻幕墙及点支承玻璃幕墙采用硅酮结构密封胶，胶层宽度应符合结构计算要求；明框玻璃幕墙应采用聚硫密封胶，也可采用硅酮结构密封胶。二道密封胶应采用专用打胶机混合、打胶。
?间隔铝框可采用弯折型或插角型，不得使用热熔型间隔条。
?玻璃钻孔开洞处，其孔壁应采用双道密封。
?由单层镀膜玻璃制成的中空玻璃，其镀膜面应朝向中空玻璃空气层，即在第二面或第三面上。
(3)玻璃边缘处理，应检查其磨边、倒棱、倒角的精度是否符合设计要求。
6.密封胶现场检验
硅酮结构密封胶现场检验主要检查产品名称、规格、型号、生产日期、有效期限、产品检验报告、合格证书和进口硅酮结构密封胶的商检证等是否符合本工程要求。进场后进行的材料复验及加工、施工过程中的各项试验(如剥离试验、混匀性试验、拉断试验等)要求另见相应章节。
一级建造：建筑幕墙工程主要材料的性能复验
(一)复验材料品种
建筑幕墙使用的下列材料，除了进行现场材料检测外，还应对其某些指标进行复验：
1.铝塑复合板的剥离强度；
2.石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗石的放射性；
3.幕墙用结构胶的邵氏硬度，标准条件下拉伸粘结强度；
4.石材用密封胶的污染性；
5.幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验(这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供，但在密封胶使用前必须进行试验)。
(二)复验材料数量
在需要进行复验的材料中，同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验；当合同另有约定时，应按合同执行。
一级建造：建筑幕墙工程后置埋件拉拔试验
后置埋件应进行承载力现场试验，必要时应进行极限拉拔试验。施工单位应委托有资质的检测单位进行现场检测，并向其提出各种类型、规格锚栓的数量及每种锚栓承载力的设计值。检测单位应按照规范规定的比例采取随机抽样的方法，进行检测。
一级建造：建筑幕墙工程硅酮结构密封胶的剥离试验
1.抽检比例：半隐框、隐框玻璃幕墙组件，每100个组件抽取1件进行剥离试验。
2.剥离试验方法：将已固化的结构装配组件的结构胶部位切开，在切开剥离后的玻璃和铝框上进行结构胶的剥离试验。方法是：垂直于胶条做一个切割面，由该切割面沿铝框基材面切出两个长度约50mm的垂直切割面并用手捏住，以大于90°的角度向后撕扯结构胶，然后观察剥离面破坏状况。
3.合格判定：硅酮结构密封胶必须是内聚性破坏，即必须是胶体本身的破坏，而不是粘结面的破坏。如结构胶与基材剥离，则该组件为不合格；如结构胶沿胶体撕开，则该组件为合格。
竣工技术资料管理（重点考试内容）
1.幕墙工程验收时应提交下列资料：
(1)幕墙工程竣工图、结构计算书、设计说明及其他文件；
(2)建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件；
(3)幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；
(4)幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明、进口硅酮结构胶的商检证、硅酮结构胶的相容性和剥离粘结试验报告、石材用密封胶的耐污染性试验报告；
(5)后置埋件的现场拉拔强度检测报告；
(6)幕墙的风压变形性能、气密性能、水密性能及其他设计要求的性能检测报告；
(7)打胶、养护环境温度、湿度记录，双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录；
(8)防雷装置检测记录；
(9)隐蔽工程验收文件；
(10)幕墙构件和组件的加工制作记录，幕墙安装施工记录；
(11)张拉杆索体系预应力张拉记录；
(12)淋水试验记录；
(13)其他质量保证资料。
-----------------------------
下列材料应进行抽样检验：
(1)现场阻燃处理后的纺织织物，每种取2平方米检验燃烧性能；
(2)施工过程中受湿浸、燃烧性能可能受影响的纺织织物，每种取2平方米检验燃烧性能。
下列材料进场应进行见证取样检验：
(1)B1级木质材料；
(2)现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料。
防火涂料湿涂覆比值应大于500克每平方米，且至少涂刷2次。
4.下列材料应进行抽样检验：
(1)现场阻燃处理后的木质材料。每种取4平方米检验燃烧性能；
(2)表面进行加工后的B1级木质材料，每种取4平方米检验燃烧性能。
下列材料进场应进行见证取样检验：
(1)B1、B2级高分子合成材料；
(2)现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料。
4.现场阻燃处理后的泡沫塑料应进行抽样检验，每种取0.1立方米检验燃烧性能。
(5)塑料电工套管的施工应满足以下要求：
1)B2级塑料电工套管不得明敷；
2)B1级塑料电工套管明敷时，应明敷在A级材料表面；
3)塑料电工套管穿过B1级以下(含B1级)的装修材料时，应采用A级材料或防火封堵密封件严密封堵。
-----------------------
下列复合材料进场应进行见证取样检验：
(1)B1、B2级复合材料；
(2)现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料。
4.现场阻燃处理后的复合材料应进行抽样检验，每种取4平方米检验燃烧性能。
配电箱的壳体和底板应采用A级材料制作。配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上；1)当有配电箱及电控设备的房间内使用了低于B1级的材料进行装修时，配电箱必须采用不燃材料制作；
人造木地板的甲醛释放量分类 重点考试内容
人造木地板按甲醛释放量分为A类(甲醛释放量≤9毫克每100克)、B类(甲醛释放量>9--40毫克每100克)，采用穿孔法测试。
按环保控制标准，Ⅰ类民用建筑的室内装修必须采用E1类人造木地板。E1类的甲醛释放量≤0.12毫克每立方米，采用气候箱法测试。
6.花岗岩。大理石，瓷砖使用面积大于200平方米时，应对不同产品，不同批次材料分别进行放射性指标复验。
7.人造木板，饰面人造木板面积大于500平方米时，应对不同产品，不同批次材料分别进行游离甲醛含量，游离甲醛释放量分别进行复验。
.砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定：
同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度；同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。
抽查数量：每一检验批且不超过250立方米砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽查一次。
检验方法：在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块)，最后检查试块强度试验报告。
4.非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋，拉结钢筋的数量为每120毫米墙厚放置1φ6拉结钢筋(240毫米厚墙放置2φ6拉结钢筋)，间距沿墙高不应超过500毫米；埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500毫米，对抗震设防烈度6度、7度的地区，不应小于1000毫米；末端应有90°弯钩。
抽查数量：每检验批抽20％接槎，且不应少于5处。
检验方法：观察和尺量检查。

大家每个字都要认真看。多看几遍

楼主你真强，你要是考一定能过。

楼主选择的很全面，很经典！谢谢分享！

谢谢楼主分享资料！！

这是房建专业的，我需要市政专业的

楼主选择的很全面，很经典！

有市政专业的吗？

很好的资料，可惜是建筑专业的

就指望它了。